В апреле 1998 г. АО «Геракл» (заказчик) заключило с ООО «Прометей» (подрядчик) договор строительного подряда, в соответствии с которым подрядчик обязался построить торговый комплекс к 1 апреля 1999 г., а заказчик обязался оплатить стоимость работ.
В январе 1999 г. подрядчик попросил заказчика оплатить его работу в качестве аванса, так как строительство торгового комплекса подходило к концу, и заказчик согласился.
В апреле 1999 г. подрядчик неожиданно приостановил строительство торгового комплекса, сославшись на нестабильную обстановку в стране и подорожание строительных материалов, и потребовал перезаключить договор в соответствии с новыми ценами и на новый срок.
Заказчик отказался и подал иск в арбитражный суд.
В каких случаях течение срока исковой давности приостанавливается? Чему в данном случае равен срок исковой давности? Имел ли место перерыв срока исковой давности? Как решить данный спор?


Подскажите, пожалуйста, правильно ли я решил задачу? поправьте меня если я в чем то ошибся. спасибо

мое решение:
ГК РФ определяет исковую давность, как срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195). Ст. 202 ГК РФ гласит «1. Течение срока исковой давности приостанавливается:
1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, пере-веденных на военное положение;
3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.
2. Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные в настоящей статье обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.
3. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев - до срока давности»
В данном случае ст 725 п.1 и ст.196 ГК РФ устанавливает срок исковой давности равный трем годам. Течение срока исковой давности по обязательствам с определенным сроком исполнения начинается со дня окончании срока исполнения. Следовательно, начало срока исковой давности начинается с 1 апреля 1999 года (меньше месяца), перерыва срока исковой давности нет, т.к. перечисленные выше обстоятельства приостанавливают исковую давность лишь в том случае, если они имели место, т. е. возникли или продолжали существовать, в последние шесть месяцев срока давности.
Закон устанавливает презумпцию твёрдой цены (сметы). Иначе говоря, цена (смета) считается твёрдой, если только договором она не определена как приблизительная (п. 4 ст. 709 ГК РФ). Приблизительной является цена (смета), от положений которой в ходе выполнения работ возможны отступления. Из условия задачи вытекает, что смета была твердой, т.к. заказчик расплатился с подрядчиком за работу авансом. При существенном возрастании стоимости материалов, предоставленных подрядчиком, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик вправе требовать увеличения твёрдой цены (сметы). В случае отказа заказчика выполнить это требование он имеет право расторгнуть договор (абз. 2 п. 6 ст. 709 ГК РФ) в судебном порядке (п. 2 ст. 451 ГК РФ). При этом суд определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора (п. 3 ст. 451 ГК РФ)